一、单项选择题
1.按照法律部门分类,下列法律中,属于行政法的是()。
A.《宪法》
B.《城乡规划法》
C.《商标法》
D.《劳动合同法》
答案：B
解析：《土地管理法》《城市房地产管理法》《行政处罚法》《行政复议法》《环境保护法》《环境影响评价法》《行政许可法》《城乡规划法》等属于行政法。
2.从法的形式来看,《注册建造师管理规定》属于()。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方政府规章
答案：D
解析：规定、办法、实施细则属于规章。
3.下列智力成果中,不受《著作权法》保护的是()。
A.施工企业编制的投标文件
B.施工企业开发的工程造价软件
C.测绘公司绘制的地形图
D.建材公司研发的新型建筑外墙保温技术
答案：D
解析：新技术属于专利法保护。
4.某发明与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步,这属于授予专利权利条件中的()。
A.新颖性
B.先进性
C.创造性
D.实用性
答案：C
解析：创造性是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
5.根据现行增值税法律制度,下列服务项目中,可以免征增值税的是()。
A.加工修理修配服务
B.不动产租赁服务
C.银行提供的贷款服务
D.盲人个人提供的按摩服务
答案：D
解析：下列项目免征增值税:
(1)农业生产者销售的自产农产品,农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务,家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治;
(2)医疗机构提供的医疗服务;
(3)古旧图书,自然人销售的自己使用过的物品;
(4)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;
(5)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;
(6)由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品,残疾人个人提供的服务;
(7)托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务,婚姻介绍服务,殡葬服务;
(8)学校提供的学历教育服务,学生勤工俭学提供的服务;
(9)纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的门票收入,宗教场所举办文化、宗教活动的门票收入。
6.赵某在篮球比赛中,被对方球员李某合理冲撞,导致手臂骨折。关于对赵某损害赔偿的说法,正确的是()。
A.李某承担全部责任
B.赵某自行承担责任
C.双方共同承担责任
D.比赛组织者承担责任
答案：B
解析：自甘风险,自愿参加具有一定风险的文体活动,因其他参加者的行为受到损害的,受害人不得请求其他参加者承担侵权责任;但是,其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。
7.关于建设用地使用权的说法,正确的是()。
A.建设用地使用权均应通过招标,拍卖等公开竞价方式出让
B.建设用地使用权期限到期后自动续期
C.建设用地使用权转让后,使用期限重新计算
D.建设用地使用权流转,当事人应当订立书面合同
答案：D
解析：A 错误,设立建设用地使用权,可以采取出让(商业用地应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式)或者划拨等方式。
B 错误,住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。
C 错误,建设用地使用权转让后,使用期限由当事人约定,但不得超过剩余期限。
8.关于隐蔽工程检验的说法,正确的是()。
A.隐蔽工程检验不属于施工质量检验
B.隐蔽工程在隐蔽前,应当及时通知建设单位和勘察、设计单位
C.隐蔽工程在隐蔽前,施工企业必须做好检查、检验并做好记录
D.隐蔽工程检验无须接受政府监督
答案：C
解析：A 错误,隐蔽工程检验是施工质量检验的重要组成部分。
B 错误,D 错误,应当通知的是建设单位和建设工程质量监督机构。
9.下列建设工程中,开工前应当申请领取施工许可证的是()。
A.国家审批的大中型项目
B.成片开发建设的住宅小区工程
C.抢险救灾工程
D.限额以下的小型工程
答案：B
解析：A 错误,国家审批的大中型项目:这类项目适用开工报告制度。
C、D 错误,不需要办理施工许可证和开工报告的情形:
1)作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮;
2)军用房屋建筑工程建筑活动;(以上作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮、军用房屋建筑工程建筑活动虽然无需办理施工许可证和开工报告,但仍须按规定办理有关审批手续。)
3)限额以下的小型工程;(工程投资额在30 万元以下或者建筑面积在300 平方米以下的建筑工程(各省根据自身情况调整,并报国务院备案))。
4)抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动。
10.关于施工现场扬尘污染防治的说法,正确的是()。
A.工程造价中不包含防治施工扬尘污染费用
B.3 个月内可以开工的建设用地,施工企业应当对裸露地面进行绿化
C.建设单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案
D.装卸物料时应当采取封闭或者喷淋等方式防治扬尘污染
答案：D
解析：A 错误,建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价。
B 错误,对暂时不能开工的建设用地,建设单位应对裸露地面进行覆盖。超过3 个月的才需要进行绿化、铺装或遮盖。
C 错误,施工单位制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。
11.建造师考试中,应当给予应试人员当次全部科目考试成绩无效处理,并被记入专业技术人员资格考试诚信档案库,长期记录的违纪违规行为是()
A.故意损环试卷和答题纸的
B.身伪造证件参加考试的
C.将试卷、答题卡、答题纸带出考场
D.串通作弊或者组织作弊的
答案：D
解析：应试人员在考试过程中有下列特别严重违纪违规行为之一的,给予其当次全部科目考试成绩无效的处理,并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,长期记录:(1)串通作弊或者参与有组织作弊的;(2)代替他人或者让他人代替自己参加考试; (3)其他情节特别严重、影响恶劣的违纪违规行为。
12.根据《建筑工程施工发包与承包通法行为认定查处管理办法》,下列属于合法分包的是 ()。
A.专业作业承包人将劳务作业再分包的
B.承包人将工程分包给个人的
C.承包人将工程分包给不具备相应资质的单位的
D.专业分包人将专业工程中的劳务作业再分包的
答案：D
解析：A、B、C 均属于违法分包。
13.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,属于施工项目负责人安全生产义务的是()。
A.对专项施工方案实施情况进行现场监督
B.及时排查处理施工现场安全事故隐患
C.对作业人员进行安全施工技术交底
D.监控本项目所有的分部分项工程
答案：B
解析：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责,应当建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责,落实安全生产管理制度,确保项目安全生产费用有效使用。项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理,监控危险性较大分部分项工程,及时排查处理施工现场安全事故隐患,隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案;发生事故时,应当按规定及时报告并开展现场救援。
14.关于劳动合同生效时间的说法,正确的是()。
A.经劳动行政部门备案后生效
B.自用工之日起生效
C.自用人单位与劳动者在文本上签字或者盖章时生效
D.自约定的试用期届满时生效
答案：B
解析：用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。
15.根据《劳动争议调解仲裁法》,关于企业劳动争议调解委员会组成的说法,正确的是()。
A.职工代表只能由工会成员担任
B.企业代表由全体职工选举产生
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成
D.企业劳动争议调解委员会主任由企业负责人指定
答案：C
解析：A 错误,职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生。
B 错误,企业代表由企业负责人指定。
D 错误,企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。
16.根据《行政诉讼法》,属于人民法院行政诉讼受案范围的是()。
A.对行政机关作出的不产生外部法律效力的行为不服的
B.对行政机关为作出行政行为而实施的准备行为不服的
C.对行政机关针对信访事项作出的登记行为不服的
D.对行政机关作出的征收、征用决定不服的
答案：D
解析：下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围:
(1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为;
(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为;
(3)行政指导行为;
(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;
(5)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为;选项A 错误
(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;选项B 错误
(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为,但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外;
(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;
(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;选项C 错误
(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。
17.关于投标人对开标提出异议的说法,正确的是()。
A.应在开标后向招标人提出
B.应在开标现场向招标人提出
C.应在开标现场向现场公证人员提出
D.应在开标后向有关行政监督部门提出
答案：B
解析：投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当当场作出答复,并制作记录。
18.根据《安全生产法》,属于施工企业主要负责人安全生产职责的是()。
A.监督项目专职安全生产管理人员履责情况
B.参与“危大工程”安全专项施工方案专家论证会
C.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
D.监督在建项目安全生产费用的使用
答案：C
解析：A、B、D 是安全生产管理机构的职责。
19.关于施工企业安全生产许可证申领与变更的说法,正确的是()。
A.施工企业未取得安全生产许可证的,仅能从事小型项目的建筑施工活动
B.施工企业变更名称、地址时,无须办理安全生产许可证变更手续
C.申领安全生产许可证的材料经审查不符合安全生产条件的,不予颁发安全生产许可证
D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑施工企业安全生产许可延的颁发和管理工作
答案：C
解析：A 错误,建筑施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动。
B 错误,建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后10 日内办理变更手续。
D 错误,国务院住房城乡建设主管部门负责监督指导,省级主管部门负责具体颁发管理。
20.关于工程项目施工安全监督的说法,正确的是()。
A.监督主体是县级以上地方人民政府
B.监督内容是检查工程建设责任主体安全生产责任制的建立情况
C.工程项目因故中止施工的,施工单位应当向监督机构申请办理中止监督手续
D.监督对象是本行政区域内已取得施工许可证的工程项目
答案：D
解析：A 错误,县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或其所属的施工安全监督机构(以下合称监督机构)应当对本行政区域内已取得施工许可证的工程项目实施施工安全监督。
B 错误,施工安全监督主要包括以下内容:(1)抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况;(2)抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况; (3)抽查建筑施工安全生产标准化开展情况;(4)组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理;(5)依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚;(6)依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报。
C 错误,工程项目因故中止施工的,建设单位应当向监督机构申请办理中止施工安全监督手续,并提交中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等资料。
21.下列事项中,属于建设单位安全责任的是()。
A.办理需要临时占用规划批准范围以外场地的批准手续
B.投保安全生产责任保险
C.明确施工安全关键点并提出指导意见
D.对建设工程安全生产进行总体监督
答案：A
解析：选项B 属于属于施工单位责任;选项C 属于设计单位责任。
22.下列文物中,可以归私人所有的是()。
A.古文化遗址
B.石窟寺
C.祖传文物
D.古墓葬
答案：C
解析：古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。
23.某商户在店外违规摆放了一个小型广告牌,城管执法人员未进行任何警告或责令整改,直接将该广告牌没收异处以最高额度的罚款。该执法行为违反的行政正基本原则是()。
A.依法行政原则
B.诚实信用原题
C.行政合理性原财
D.高效便民原则
答案：C
解析：行政合理性原则;行政合理性的基本内涵包括比例原则和平等对待两个方面。
24.根据《仲裁法》,可以申请仲裁的民事纠纷是()。
A.婚姻纠纷
B.合同纠纷
C.收养纠纷
D.继承纠纷
答案：B
解析：下列纠纷不能仲裁:①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。
25.根据《建设工程安全生产管理条例》,下列“危大工程”专项施工方案中,施工单位应当组织专家进行论证、审查的是()。
A.土方开挖工程
B.起重吊装工程
C.拆除、爆破工程
D.高大模板工程
答案：D
解析：上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
26.根据《建设工程质量管理条例》,关于正常使用条件下建设工程最低保修期限的说法,正确的是()。
A.基础设施工程,为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.供热与供冷系统,为5 个采暖期、供冷期
C.屋面防水工段,为2 年
D.设备安装和装修工程,为5 年
答案：A
解析：在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5 年;供热与供冷系统,为2 个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
27.根据《优化营商环境条例》,关于营商环境优化的说法,正确的是()。
A.市场监管领域的行政检查不得随机抽取检查对象
B.政府对新技术、新产业、新业态、新模式等不予监管
C.省级人民政府可以批准设立涉企行政事业性收费
D.政府办理政务服务事项,应当根据实际情况推行当场办结、一次办结、限时办结等制度
答案：D
解析：A 错误,除直接涉及公共安全和人民群众生命健康等特殊行业、重点领域外,市场监管领域的行政检查应当通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项及查处结果及时向社会公开的方式进行。
B 错误,政府及其有关部门应当按照鼓励创新的原则,对新技术、新产业、新业态、新模式等实行包容审慎监管,针对其性质、特点分类制定和实行相应的监管规则和标准,留足发展空间,同时确保质量和安全,不得简单化予以禁止或者不予监管。
C 错误,涉企行政事业性收费必须依据法律、行政法规设立。
28.下列情形中,评标委员会应当否决投标的是()。
A.投标文件经投标单位盖章但无单位负责人签字的
B.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的
C.投标文件中的总价金额与单价金额不一致的
D.投标联合体没有提交共同投标协议的
答案：D
解析：有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
29.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,属于事故调查组职责的是()。
A.查明事故导致的直接与间接经济损失
B.作出对事故责任者的处理决定
C.提出对伤亡人员的赔偿方案
D.认定事故的性质和事故责任
答案：D
解析：事故调查组履行下列职责:(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训,提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。
30.根据《职业病防治法》,劳动者享有的职业卫生保护权利是()。
A.制定职业病防治计划和实施方案
B.建立职业卫生管理制度和操作规程
C.了解工作场所可能产生的职业病危害因素
D.监测工作场所职业病危害因素
答案：C
解析：劳动者享有下列职业卫生保护权利:①获得职业卫生教育、培训;②获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务;③了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施;④要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品,改善工作条件;⑤对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告;⑥拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业;⑦参与用人单位职业卫生工作的民主管理,对职业病防治工作提出意见和建议。
31.根据《建筑法》,申请领取施工许可证的主体是()。
A.设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
答案：B
解析：建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
32.甲公司与乙公司签订货运合同,由乙公司运输公司的一批货物。货物运达后,甲公司发现部分货物有损毁,遂要求乙公司赔偿。根据《民法典》,下列致损原因中,法院会支持甲公司诉求的是()。
A.乙公司的过错
B.不可抗力
C.货物本身的合理损耗
D.货物本身的自然性质
答案：A
解析：承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。
33.关于工程重大安全事故罪的说法,正确的是()。
A.本罪侵犯的客体是安全生产秩序
B.本罪的主观方面是故意
C.本罪仅处罚单位,不处罚直接负责人
D.本罪的主体只能是工程参建单位
答案：D
解析：A 错误,本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的建筑管理制度。
B 错误,本罪的主观方面是过失。
C 错误,该罪名不处罚单位,只处罚直接责任人。
34.根据《建设工程质量管理条例》,组织竣工验收的主体是()。
A.设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设工程质量监督机构
答案：B
解析：建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
35.关于施工企业对施工质量负责的说法,正确的是()。
A.施工企业应当采用信息化手段收集、留存隐蔽工程施工质量信息
B.施工企业负责人对因施工导致的工程质量事故承担责任
C.施工企业应当建立建设工程质量责任制度
D.施工企业项目经理无须对施工质量问题承担责任
答案：C
解析：A 错误,鼓励施工企业采用信息化手段采集、留存隐蔽工程施工质量信息。
B 错误,对因施工导致的工程质量事故承担责任的主体是施工企业项目负责人。
D 错误,项目经理是项目施工质量的第一责任人,必须对施工质量问题承担责任。
36.下列刑罚种类中,属于附加刑的是()。
A.管制
B.拘役
C.罚金
D.有期徒刑
答案：C
解析：附加刑的种类如下:(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产。
37.合同订立后,甲公司将其与乙公司约定的交货义务转移给丙公司履行。关于该义务转移的说法,正确的是()。
A.不必经乙公司同意,但要通知乙公司
B.丙公司不得主张甲公司对乙公司的抗辩
C.甲公司催告乙公司在合理期限内同意,乙公司未作表示,视为同意
D.应当经乙公司同意
答案：D
解析：债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意。
38.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,关于办理竣工验收备案的说法,正确的是()。
A.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起30 日内办理备案
B.办理住宅工程竣工验收备案时,建设单位应提交《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》等文件
C.建设单位应向工程所在地县级以上地方人民政府办理备案
D.备案机关验证备案文件齐全后,应当在备案表上签署同意竣工验收
答案：B
解析：A 错误,C 错误,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15 日内,依照本办法规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
D 错误,备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件,验证文件齐全后,应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。
39.关于工程参建单位无障碍环境建设义务的说法,正确的是()。
A.设计单位应当将无障碍设施建设经费纳入工程建设项目概预算
B.无障碍设施验收通过后,建设单位方可组织主体工程竣工验收
C.无障碍设施经验收交付后,施工单位应当继续履行维护和管理责任
D.监理单位应当加强无障碍设施施工及产品的质量检查与监督
答案：D
解析：A 错误,工程建设单位应当将无障碍设施建设经费纳入工程建设项目概预算。
B 错误,无障碍设施应当与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用,并与周边的无障碍设施有效衔接、实现贯通。
C 错误,无障碍设施经验收交付后,所有权人或者管理人应当对无障碍设施履行维护和管理责任,保障无障碍设施功能正常和使用安全。
40.关于建设工程质量检测活动管理的说法,正确的是()。
A.非建设单位委托的检测机构出具的检测报告可以作为工程质量验收资料
B.检测机构应当保证检测活动全过程可追溯
C.应建设单位要求,检测机构可对检测数据作出修改、调整
D.检测人员可以同时受聘于两家检测机构
答案：B
解析：A 错误,非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。
C 错误,任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告,不得篡改或者伪造检测报告。
D 错误,检测人员不得同时受聘于两家或者两家以上检测机构。
41.关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法,正确的是()。
A.施工工单位应当按照抗震设防强制性标准进行施工
B.施工工总承包单位可以将隔震减震装置施工分包给专业承包单位完成
C.监理单位应当组织设计、施工单位建立隔震减震工程质量可追溯制度
D.建设工程使用人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测
答案：A
解析：B 错误,实行施工总承包的,隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工,应当由总承包单位自行完成。
C 错误,建设单位负责组织勘察、设计、施工、监理单位建立隔震减震工程质量可追溯制度。
D 错误,建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测,并在加固前采取停止或者限制使用等措施。
42.甲公司租赁乙公司的仓岸,租期3 年,租金月付。租期届满后,甲公司继续使用仓库并交纳租金,乙公司亦未拒绝,关于租期届满后甲乙租赁合同效力的说法,正确的是()。
A.租赁合同继续有效,但甲乙均有权随时解除合同
B.租赁合同效力待定,乙表示同意续租则合同有效
C.因双方并未续订,租赁合同终止
D.乙仍接受甲交纳的租金,可视为租赁合同续订3 年
答案：A
解析：不定期租赁:
(1)双方当事人没有约定租赁期限或约定不明的;
(2)租赁期限届满,承租人继续使用租赁物,出租人没有提出异议的;
(3)租赁期限6 个月以上,当事人未采用书面形式,无法确定租赁期限的。
(4)不定期租赁合同,当事人可以随时解除合同,但应当在合理期限之前通知对方。
43.关于施工生产安全事故应急救援预案实施的说法,正确的是()。
A.施工企业应当至少每年组织1 次应急救援预案演练
B.负有安全生产监督管理职责的部门应当对预案的演练情况进行抽查
C.对应急救援预案演练不符合要求的施工企业,应当责令其修改预案
D.各类施工企业均应当建立应急救援组织
答案：B
解析：A 错误,易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位,矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位,以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位,应当至少每半年组织1 次生产安全事故应急救援预案演练,并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
C 错误,发现演练不符合要求的,应当责令限期改正。
D 错误,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织;生产经营规模较小的,可以不建立应急救援组织,但应当指定兼职的应急救援人员。
44.关于工程监理单位安全责任的说法,正确的是()。
A.对施工企业拒不整改事故隐患的行为及时向主管部门报告
B.对建设工程安全生产承担总体责任
C.依法处理事故安全事故
D.确定建设工程安全作业环境及安全事故措施费用
答案：A
解析：B 错误,承担建设工程安全生产的监理责任。
C 错误,依法处理施工安全事故隐患。
D 错误,属于建设单位的安全责任。
45.建筑垃圾污染防治的说法,正确的是()。
A.施工企业无须进行建筑垃圾分类收集
B.乡镇人民政府负责本行政区域内建筑垃圾环境防治工作
C.施工现场可以采用泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺
D.生活垃圾和建筑垃圾可以统一存放处理
答案：C
解析：A 错误,D 错误,施工单位应建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度,实行分类收集、分类存放、分类处置。
B 错误,工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案,采取污染防治措施,并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。
46.根据《民事诉讼法》,关于第二审人民法院审理上诉案件的说法,正确的是()。
A.可以进行调解
B.必须开庭审理
C.应当在6 个月内审结
D.上诉状仅能通过原审人民法院提出
答案：A
解析：B 错误,经过阅卷、调查和询问当事人,对没有提出新的事实、证据或者理由,人民法院认为不需要开庭审理的,可以不开庭审理。
C 错误,人民法院审理对判决不服的上诉案件,应当在第二审立案之日起3 个月内审结。
D 错误,上诉状应当通过原审人民法院提出,并按照对方当事人或者代表人或者代表人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的,第二审人民法院应当在5 日内将上诉状移交原审人民法院。
47.下列建设工程中,属于依法必须实行监理的是()。
A.项目总投资额2000 万的供水、供电等市政工程
B.建筑面积2 万平方米的住宅建设工程
C.学校、影剧院、体育场馆项目
D.使用国际商业银行贷款资金的建设工程
答案：C
解析：下列建设工程必须实行监理:(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程(总投资额在3000 万元以上);(3)成片开发建设的住宅小区工程(5 万平米以上的);(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程; (5)国家规定必须实行监理的其他工程(① 项目总投资额在3000 万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目;②学校、影剧院、体育场馆项目)。
48.根据《民法典》,下列组织中,属于营利法人的是()。
A.某建筑大学
B.某建筑工程公司
C.某市住房和城乡建设局
D.某省建筑业协会
答案：B
解析：营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。
49.甲建筑公司将其承包的某住宅楼工程分包给乙建筑公司。工程竣工后,因甲公司和发包人均拖欠工程款,乙公司欲提起诉讼。下列人民法院中,有管辖权的是()。
A.原告乙公司住所地人民法院
B.工程所在地人民法院
C.被告甲公司住所地人民法院
D.分包合同签订地人民法院
答案：B
解析：其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖。
农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的,以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的,以不动产实际所在地为不动产所在地。
50.根据《民法典》,下列情形中,人民法院可能做出继续履行判决的是()。
A.法律上不能履行的
B.履行合同费用过高的
C.债权人和合理期限内未请求履行的
D.债务人法定代表人变更
答案：D
解析：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以请求履行,但是有下列情形之一的除外:(l)法律上或者事实上不能履行。(2)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高。(3)债权人在合理期限内未请求履行。
51.关于工资支付的说法,正确的是()。
A.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准
B.用人单位可以用实物或者有价证券替代货币支付工资
C.用人单位可以根据自身经营况,按季度向劳动者支付工资
D.用人单位必须每天向劳动者结算并支付当日工资
答案：A
解析：B 错误,用人单位不得用实物或者有价证券替代货币支付工资。
C 错误,D 错误,工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。
52.关于工程建设国家标准批准发布的说法,正确的是()。
A.强制性国家标准文本应当免费向社会公开
B.强制性国家标准由国务院标准化行政主管部门批准发布
C.推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门统一批准、编号
D.强制性国家标准解释的效力低于强制性国家标准
答案：A
解析：B 错误,强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。
C 错误,推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。
D 错误,强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。
53.某承包商向水泥厂发函要求以每吨350 元的价格购买某标号水泥20 吨,并要求水泥厂3 日内容复。根据《民法典》,该承包商的要约行为()。
A.不可撤销
B.随时可以撒销
C.在水泥厂答复前可以撤回
D.在水泥厂答复前可以撤销
答案：A
解析：有下列情形之一的,要约不得撤销:(1)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作。
54.下列情形中,对建筑企业资质应当予以撤回的是()。
A.资质许可机关超越法定职权准予资质许可的
B.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的
C.企业以欺骗等不正当手段取得资质许可的
D.企业依法终止的
答案：B
解析：企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件,县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当责令其限期改正并向社会公告,整改期限最长不超过3 个月。
55.根据《行政复议法》,提出行政复议申请的期限是自知道或者知道该行政行为之日起()。
A.60 日内
B.6 个月内
C.1 年内
D.30 日内
答案：A
解析：公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道或者应当知道该行政行为之日起60 日内提出行政复议申请。
56.在工伤认定程序中,职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,负有举证责任的是()。
A.职工
B.社会保险行政部门
C.用人单位
D.工会
答案：C
解析：职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任。
57.关于借贷合同的说法,正确的是()。
A.商业借贷合同自贷款人提供借款之日成立
B.民间借贷合同是无偿合同
C.企业间借贷合同对利息约定不明的,视为没有利息
D.套取金融机构贷款后再进行转贷的民间借贷合同无效
答案：D
解析：A 错误,借款合同一般是诺成
58.下列行为中，属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。
A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重
B.已欺骗手段取得资质证书承揽工程
C.允许其他单位以本单位名义承揽工程
D.未按照节能设计进行施工
答案：A
解析：B 项属于资质不良行为；C 项属于资质不良行为；D 项属于工程质量不良行为。
59. 根据《高人民法院关于审理建设工程施工合同纠份案件通用法律问题的解释(一)》，下列情形中，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工损失的是()。
A.建设工程竣工前，发包人对工程质量提出异议，工程质量经鉴定不合格的
B.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料的
C.隐蔽工程在隐蔽前，承包人未通知发包人及时检查的
D承包人向发包人申请过工期顺延，但顺延事由不符合合同约定的
答案:B
解析:A选项错误，工程质量不合格的，承包人需修复或承担违约责任，不得顺延工期;C选项错误，隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知发包人检查。若承包人未通知，发包人可要求重新检查，承包人承担费用和工期延误责任;D选项错误，承包人申请工期顺延的事由必须符合合同约定，否则法院不予支持。
60. 某工程项目招标过程中，招标人因故终止招标，下列招标人的做法中，正确的是()
A.及时发布终止招标公告
B.以电话方式通知相关潜在投标人
C.及时退还所收取的资格预审文件，招标文件的费用及利息
D.双倍返还所收取的投标保证金
答案:A
解析:招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及yin行同期存款利息。
二、多项选择题
61.某施工企业购买了一台生产设备，在使用过程中出现故障，导致施工人员受伤。经查，
该设备质量缺陷因厂家疏忽导致。根据《民法典》,关于本案损害赔偿责任承担的说法，正
确的有（）。
A.生产者应当承担赔偿责任
B.销售者应当承担赔偿责任
C.生产者赔偿后，有权向销售者追偿
D.生产者应当承担惩罚性赔偿责任
E.销售者赔偿后，有权向生产者追偿
答案：AE
解析：B 错误，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，
也可以向产品的销售者请求赔偿。
C 错误，因销售者的过错使产品存在缺陷的,生产者赔偿后,有权向销售者追偿。
D 错误，明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前述规定采取有效补救措施，造
成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。
62.根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》,封闭式框架协议确定第二阶段成交供
应商的方式有（）。
A.随机选定
B.直接选定
C.二次竞价
D.顺序轮候
E.综合评价
答案：BCD
解析：封闭式框架协议确定第二阶段成交供应商的方式包括直接选定、二次竞价和顺序轮
候。
63.甲与乙签订房屋买卖合同，乙按约定支付了首付款，但未办理过户登记，之后，甲又将
房屋出售给丙，并办理了过户登记，下列说法中，正确的有（）。
A.房屋所有权归属乙
B.甲与乙签订的房屋买卖合同有效
C.甲与丙签订的房屋买卖合同无效
D.房屋所有权归属于丙
E.乙可以请求甲承担违约责任
答案：BDE
解析：A 错误，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载
于不动产登记簿时发生效力。
C 错误，不动产转移合同自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
64.根据《仲裁法》,当事人中请仲裁应当符合的条件有（）。
A.向仲裁机构书面或口头提出仲裁中请
B.当事人之间订有仲裁协议
C.有具体的仲裁请求和事实、理由
D.纠纷属于仲裁机构的受理范围
E.己经预交全部的仲裁案件受理费
答案：BCD
解析：A 错误，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。
E 错误，当事人申请仲裁应当符合下列条件:(1)有仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、
理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。
65.依据《民事诉讼法》,民事判决书必须载明的事项有（）。
A.案由、诉讼请求、争议的事实和理由
B.判决认定的事实和理由，适用的法律和理由
C.上诉期间和上诉的法院
D.判决结果和诉讼费用的承担
E.合议庭成员的不同意见
答案：ABCD
解析：判决书内容包括：（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；（二）判决认定的事
实和理由、适用的法律和理由；（三）判决结果和诉讼费用的负担；（四）上诉期间和上诉的
法院。判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。
66.关于建筑市场信用信息的说法，正确的有（）。
A.建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息和不良信用信息构成
B.基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息等
C.优良信用信息是指建筑市场主体获得的县级以上行政机关或群团组织表影颈励等信息
D.建筑市场信用信息应当在市级建筑市场平台进行公开
E.不良信用信息不予公开，仅作为主管部门监管参考
答案：ABC
解析：D 错误，信用信息在省级或全国建筑市场监管平台公开。
E 错误，不良信用信息公开期限一般为 6 个月至 3 年。
67 .根据《劳动合同法》,用人单位解除劳动合同时,不需要向
劳动者支付经济补偿金的情形有()
A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的
B.劳动者与用人单位协商一致解除合同的
C.劳动者严重违反用人单位规章制度的
D.劳动者严重失职、营私舞弊,给用人单位造成重大损害的
E.劳动者被依法追究刑事责任的
答案:A,C D,E
解析:B选项错误,协商一致解除合同时,若由用人单位提
出解除,需支付经济补偿金
68:根据《行政诉讼法》,提起行政诉讼应当符合的法定条件有 ()
A.原告是认为行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或 者其他组
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和事实根据
D.属于人民法院的受案范围
E.已完成行政复议程序
答案：A,B,C,D
解析：E选项错误，行政复议不是行政诉讼的必要前置程序， 除非法律、法规明确规定必须先复议后诉讼。
69.根据(城乡规划法》,申请办理建设工程规划许可证应当提交 ( 。
A.施工合同
B.使用土地的有关证明文件
C.施工组织设计文件
D.施工中标通知书
E.工程设计方案
答案：B,E
解析：A 选项错误，施工合同属于施工许可阶段材料，非规 划许可材料。
C选项错误，施工组织设计文件是施工阶段文件，与规划许 可无关。
D 选项错误，中标通知书属于招投标程序文件，非规划许可 材料。
70.关于施工企业按照工程设计图纸施工的说法。正确的有( )。
A.施工企业不得擅自修改工程设计
B.施工企业发现工程设计不符合强制性标准的，应当报 告建设单位
C.施工企业发现工程设计有差错的，应当及时提出意见 和建议
D.施工企业不按照工程设计图纸施工的。应承担行政法 律责任
E.施工企业拥有丰富的同类项目施工经验的，方可自行 修改工程设计
答案：A,B,C,D
解析：选项A、E, 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技 术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
选项B, 施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件 不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当 报告建设单位。
选项C, 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错 的，应当及时提出意见和建议。
选项D,施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材 料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者 施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价 款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的 质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情 节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。
71.关于投标文件提交的说法，正确是有()。
A.招标人收到投标文件后，应当在公证人员监督下开启 检查后签收保存
B.投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文 件送达投标地点
C.投标人少于3个的，招标人应当重新招标
D.投标人提交投标文件后，不得修改、补充或者撤回
E.逾期送达的投标文件，招标人应当拒收
答案：B,C,E
解析：A 选项错误，招标人收到投标文件后应直接签收保存， 不得开启，无需公证人员监督。
D 选项错误，投标人在截止时间前可以补充、修改或撤回投 标文件。
72.关于生产安全事放等级划分的说法，正确的有()
A.生产安全事故的划分标准由国务院规定
B.环境污染事故可参照生产安全事故等级划分的规定
C.生产安全事故等级划分依据是事故造成的人员伤亡 或者直接经济损失
D.生产安全事故等级包括一般事故、收大事故、重大事 故和特别重大事故
E.核设施事故不适用生产安全事故等级划分的规定
答案：A,C,D,E
解析：B 选项错误，环境污染事故不适用生产安全事故等级 划分。
73:根据《行政许可法》,下列规范性文件中。可以设定行政许 可的有 ()。
A.法律
B.行改法规
C.国务院发布决定
D.部门规章
E.地方性法规
答案：A,B,C,E
解析：D 选项错误，部门规章不得设定行政许可。
74.根据《建设工程质量管理条例》,属于勘察、设计单位质量 责任和义务的有()
A.依法承揽工程的勘察、设计业务
B.依法参与建设工程质量事故分析
C.设计单位在设计文件中应当注明建筑材料的供应商
D.勘察、设计必须执行强制性标准
E.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确
答案：A,B,D,E
解析：勘察、设计单位的质量责任和义务：
1.依法承揽工程的勘察、设计业务；
2.勘察、设计必须执行强制性标准
3.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确
4.设计依据和设计深度
5.依法规范设计对建筑材料等的选用
6.依法对设计文件进行设计交底
7.依法参与建设工程质量事故分析
8.设计单位的消防设计、施工质量责任与义务
9.勘察、设计单位质量违法行为应承担的法律责任
75.关于施工企业安全生产费用提取管理的说法，正确的有()
A.工程竣工决算后结余的安全生产费用，应当退回建设 单位
B.根据安全生产实际需要，施工企业可适当提高安全生 产费用提取标准
C.建设单位应当按合同约定一次性向承包单位支付全 部安全生产费用
D.总承包单位应当按合同约定将安全生产费用直接支 付给分包单位并监督其使用
E.施工企业应当以建筑安装工程造价为依据，于月末按 工程进度计算提取
答案：A,B,D,E
解析：C 项(错误):建设单位应在开工后1个月内支付至少 50%安全费用，而非一次性支付全部
76.某建设工程已经完工，但施工单位在竣工结算阶段被认定无效，根据《民法典》,关于竣工结算的说法，正确的有()
A.如建设工程经验收合格，直接按照合同关于工程价款的约定进行结算
B.如建设工程经验收合格，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人
C.如建设工程经验收不合格，但修复后验收合格的，修复费用由承包人承担
D.如建设工程经验收不合格，但修复后验收合格的，修复费用由发包人承担
E.如建设工程经验收不合格且修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿
答案：B,C,E
解析：建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，
按照以下情形处理：(1)修复后的建设工程经验收合格的， 发包人可以请求承包人承担修复费用。此情形下，修复后的 建设工程达到法定、约定质量标准，可以参照合同约定支付 工程价款，但需由承包人承担修复费用。(2)修复后的建设 工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价
款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。
选项A 错误，合同无效时不能直接按合同结算，仅能参照约 定折价补偿。
选项D 错误，修复费用应由承包人承担，除非发包人存在过 错。
77.关于无障碍环境建设保障措施的说法，正确的有()
A.新闻媒体应当积极开展无障碍环境建设方面的公益 宣传
B.国家鼓励发展具有引领性的无障碍环境建设团体标 准、企业标准
C.县级以上人民政府建设行政主管部门应当建立无障 碍环境建设经费保障机制
D.工程参建单位应当严格执行无障碍环境相关标准
E.文明社区创建活动应当将无障碍环境建设情况作为 重要内容
答案：A,B,D,E
解析：选项A,新闻媒体应当积极开展无障碍环境建设方面的 公益宣传，形成全社会的无障碍环境建设意识的全面提升。 选项B,国家推广通用设计理念，建立健全国家标准、行业标 准、地方标准，鼓励发展具有引领性的团体标准、企业标准， 加强标准之间的衔接配合，构建无障碍环境建设标准体系。 选项C,《无障碍环境建设法》规定，县级以上人民政府应当 将无障碍环境建设纳入国民经济和社会发展规划，将所需经 费纳入本级预算，建立稳定的经费保障机制。选项D,《 住房城乡建设部办公厅关于进一步加强城市无障 碍设施建设工作的通知》规定，对于新建、改建、扩建的居 住建筑、居住区、公共建筑、公共场所、城市道路等工程项 目，要督促指导工程建设、设计、施工、监理等单位严格执 行《建筑与市政工程无障碍通用规范》《无障碍设计规范》《无 障碍设施施工验收及维护规范》等工程建设标准，确保无障 碍设施与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验 收、同步交付使用，并与周边的无障碍设施有效衔接、实现 贯通。
选项E,文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区、文明等 创建活动，应当将无障碍环境建设情况作为重要内容。
78.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,关于施工 企业取得安全生产许可证后行为规范的说法。正确的有()
A.应当加强日常安全生产管理
B.不得变更企业名称、地址和法定代表人
C.应当接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查
D.不得转让安全生产许可证
E.不得降低安全生产条件
答案：A,C,D,E
解析：B 项(错误);企业可以变更名称、地址、法定代表人， 但需在变更后10日内办理许可证变更手续
79.根据(注册建造师管理规定》,关于注册建造师执业的说法， 正确的有( )。
A.担任施工项目负责人的注册建造师，无正当理由不得 拒绝在施工管理文件上签字
B.承包方可以自行决定是否更换担任施工项目负责人 的注册建造师
C.同一工程相邻分段发包或分期施工的，注册建造师可 以在该工程同时担任两个及以上项目负责人
D.注册建造师可以从事建设工程技术经济咨询工作
E.企业可根据实际情况自行决定担任项目技术、质量等 岗位的注后建造师是否在有关文件上签章
答案：A,C,D,E
解析：B 项(错误);更换项目负责人需经建设单位同意，承 包方不得自行决定。
80.施工作业人员依法享有的安全生产权利有()。
A.紧急避险权
B.施工作业危险的知情权和决策权
C.施工安全防护用品的获得权
D.获得救治和请求民事赔偿权
E.获得工伤bao险、安全生产责任bao 险赔偿权
答案：A,C,D,E
解析：施工作业人员享有的主要安全生产权利如下：
(1)施工作业危险的知情权和建议权
(2)施工安全防护用品的获得权
(3)对危险行为的批评、检举、控告权和拒绝违章指挥权
(4)紧急避险权
(5)获得救治和请求民事赔偿权
(6)获得工伤 bao 险、安全生产责任bao 险和意外伤害 bao 险赔偿的权利
(7)依靠工会维护合法权益。
